Типовой договор. Скачать типовой договорг. Предмет Договора. Заказчик поручает, а Подрядчик, согласно п. ГКРФ, принимает на себя обязательства по выполнению работ, перечисленных в Приложении . Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в Приложении . Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ, в пределах взятых на себя обязательств, сторонние организации в качестве субподрядчиков, при этом Подрядчик несет за деятельность этих организаций полную ответственность. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную договором цену. Ремонт квартир офисов Договор на выполнение ремонтно - отделочных работ по заданию «Заказчика» работы по ремонту квартиры по адресу. Договор купли-продажи Договор подряда Договор аренды Договор кредита Договор обеспечения исполнения обязательств Трудовой договор Другие договора Типовые договора Договор возмездного оказания услуг Договор поставки Договор страхования Договор. В качестве соглашения о предоставлении услуг ремонта используется договор на ремонт оборудования, который может быть долгосрочным или одноразовым. В бланк документа вписываются данные сторон, заключающих договор. Шаблоны: договор на ремонт офиса Здесь вы найдете шаблон договора на выполнение ремонтных работ офисного помещения. Стоимость и сроки выполнения работ. Стоимость работ определяется договорной ценой, в соответствии с Приложением . Начало выполнения работ . В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности. В случае, если в ходе выполнения работ по настоящему Договору обнаружится необходимость проведения работ, не предусмотренных сметой, стороны письменно согласовывают новые сроки, стоимость и порядок выполнения дополнительных объемов работ, что оформляется соответствующими дополнениями к настоящему Договору. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков производства работ. Права и обязанности сторон. Обязанности Заказчика. Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения, оплатить Подрядчику работы согласно смете. К моменту начала работ по настоящему Договору обеспечить надлежащую подготовку Объекта для своевременного начала работ, нормального их ведения и завершения в срок. Своевременно обеспечивать работы отделочными материалами. Предоставить Подрядчику помещение для складирования материалов и бытовое помещение для рабочих. Обеспечить возможность отключение стояков отопления и водоснабжения, опрессовки системы, если будут проводиться сантехнические работы. Возможность отключения электроснабжения. Обязанности Подрядчика. Приступить к выполнению работ по настоящему Договору в срок не позднее 2 рабочих дней с момента получения авансового платежа Заказчика. Выполнить своими силами и техническими средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором. По окончании работ, в течение 2 рабочих дней на Объекте передать строительную площадку освобожденной от строительного мусора и техники. Подрядчик имеет право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору, требующих специальных лицензий и разрешений. При этом ответственность за качество и сроки выполняемых такими лицами работ несет Подрядчик. Порядок сдачи- приемки и оплаты работ. Для финансирования работ, Заказчик в срок не позднее трех рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, оплачивает Подрядчику авансовый платеж в размере 3. Приложения . Авансовый платеж входит в общую стоимость работ. Расчет за выполненные работы производится после подписания акта выполненных этапа работ обеими сторонами не позднее 3 дней после подписания акта. 1.3.Все работы по ремонту помещения(квартиры), производимые Подрядчиком, а также их цена устанавливаются в составленной. Договор на ремонт оргтехники предусматривает следующий перечень услуг: Функциональный контроль за работой техники. Ниже расположен типовой бланк и образец договора на ремонт оргтехники вариант которого можно скачать бесплатно. ДОГОВОР на проведение ремонта. ООО «Д-Линк Трейд» - сервисный центр, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Липпинга В.Э, действующего на основании Устава, с одной стороны и. В этом разделе Вы можете скачать типовые договора для дальнейшей своей работы, но так же Вы можете обратиться к Договор-заявка на ремонт автомобиля. Договор подряда на строительство между заказчиком и генеральной подрядной организацией. Договор подряда на текущий ремонт нежилого помещения (между юридическими лицами). Главная Типовые бланки Договор подряда Образец (Примерный). Окончательный расчет производится после подписания обеими сторонами акта приема- сдачи работ, не позднее 3- х рабочих дней после подписания акта. В случае наличия у Заказчика обоснованных претензий по качеству предъявленной работы, Подрядчик обязан устранить недостатки и дефекты за свой счет, если эти недостатки и дефекты не являются следствием применения некачественных материалов, предоставленных Заказчиком. Наличие недостатков и дефектов, а также сроки и порядок их устранения определяется двусторонним актом Заказчика и Подрядчика. Гарантийные обязательства Подрядчика. Гарантии качества работы Подрядчика, предусмотренные действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ, распространяются только на результаты работ, выполняемых Подрядчиком и привлеченными им третьими лицами в соответствии с условиями настоящего Договора. Подрядчик гарантирует: высокое качество всех производимых им на Объекте работ. Гарантийный срок на результаты работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, устанавливается на один год с момента подписания Акта сдачи- приемки выполненных Подрядчиком работ. В случае обнаружения в пределах предусмотренного п. Ответственность сторон. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут материальную ответственность в соответствии с действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ. Подрядчик несет полную ответственность за ущерб, нанесенный третьим лицам в связи с производством работ по настоящему Договору, если такой ущерб является следствием ненадлежащего выполнения им своих обязательств. В случае нарушения сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает штрафные санкции в размере 0,1% от стоимости незаконченных работ, но не более 1. Договора. Форс- мажорные обстоятельства. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия на территории исполнения Договора, гражданские волнения, эпидемии, стихийные бедствия и другое. Наступление обстоятельств по п. Сторона, которая не исполняет свои обязательства в силу форс- мажорных обстоятельств, должна письменно известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 1. При отсутствии такого извещения эта сторона не может ссылаться на наличие таких обстоятельств. Если форс- мажорные обстоятельства действуют на протяжении 6 (шести) месяцев подряд, настоящий Договор может быть расторгнут сторонами путем письменного уведомления другой стороны, при этом стороны обязаны произвести взаиморасчеты, исключающие претензии друг к другу. Разрешение споров и разногласий. Все споры и разногласия, которые могут иметь место в процессе исполнения сторонами настоящего Договора, стороны разрешают путем переговоров, а при невозможности достижения согласия – в арбитражном суде г. По взаимному согласованию сторон для разрешения возникших споров и разногласий, в качестве третьих лиц, могут быть привлечены представители компетентных организаций, разъяснения которых по спорным вопросам могут быть признаны сторонами исчерпывающими. Расходы по привлечению таких лиц для разрешения спорных вопросов несет сторона, доводы которой будут признаны неверными. Срок действия и порядок расторжения Договора. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по взаимному письменному соглашению сторон на условиях, предусмотренным действующим законодательством РФ. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае остановки Заказчиком выполнения работ по настоящему Договору по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок более одной недели. Сторона, решившая расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным п. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен. Любые изменения и дополнения настоящего Договора имеют силу только в том случае, если они согласованы сторонами и оформлены в письменном виде. В процессе действия настоящего Договора стороны руководствуются законодательством РФ и Московской области. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменениях законодательства, которые могут существенно повлиять на выполнение условий настоящего Договора. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Приложения. Приложение . Юридические адреса и реквизиты сторон.
0 Comments
Leave a Reply. |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Archives
January 2017
Categories |